eve交易合同样本

篇一：合同概括转让

权利和义务一并转让又称为概括转让，是指合同一方当事人将其权利和义务一并转移给第三人，由第三人全部地承受这些权利和义务。权利和义务一并转让不同于权利转让和义务转让的是，它是合同一方当事人对合同权利和义务的全面处分，其转让的内容实际上包括权利的转让和义务的转移两部分内容。权利义务一并转让的后果，导致原合同关系的消灭，第三人取代了转让方的地位，产生出一种新的合同关系。

根据合同法有关权利转让和义务转移的规定，债权人转让权利应当通知债务人；债务人转移义务的必须经债权人的同意。权利和义务一并转让既包括了权利的转让，又包括义务的转移，所以，合同一方当事人在进行转让前应当取得对方的意见，使对方能根据受让方的具体情况来判断这种转让行为能否对自己的权利造成损害。只有经对方当事人同意，才能将合同的`权利和义务一并转让。如果未经对方同意，一方当事人就擅自一并转让权利和义务的，那么其转让行为无效，对方有权就转让行为对自己造成的损害，追究转让方的违约责任。

权利和义务一并转让只出现在双务合同中。对于当事人只承担义务或者享受权利的单务合同不存在权利和义务一并转让的问题。比如，赠与合同的被赠与人只享有权利而不承担义务，这些合同的当事人不可能出现将权利和义务一并转让的情况。

篇二：合同范本

项目名称:  阳光水岸园林景观设计工程 (以下简称本项目） 建 设 方:  贵州康筑房地产开发有限责任公司（以下简称甲方） 设 计 方:  深圳市纪乐园林景观设计有限公司（以下简称乙方）

甲方委托乙方承担阳光水岸园林景观设计项目，经双方友好协商，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1  《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2  《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3  建设工程批准文件。

第二条  本合同设计项目的内容：

2.1  工程名称：阳光水岸园林景观设计项目

2.2  工程规模：园林景观设计面积约8000M2，总投资约300万。

2.3  设计范围：小区室外环境、小区门头、架空层、地下停车场的周边环境。

2.4  设计内容及服务：环境景观的方案设计、扩初设计、施工图设计、现场指导。

2.5  设计收费（含税金）：

设计取费按15元／M2计算，本项目按人民币壹拾贰万元整包干（￥120000）。

第三条  乙方的设计有效依据

3.1中华人民共和国现行的有关建筑工程设计规范和技术规定,贵阳市现行的建筑工程设计规范和技术规定。

3.2甲方提供的详细正式设计任务书。

3.3甲方提供的主管部门对本项目的立项批复文件。

3.4甲方提供的由规划局盖章的1:500用地红线蓝图。

3.5甲方提供的用地红线坐标表、场地标高等基础资料。

3.6甲方提供的本项目工程地质勘察报告。

3.7甲方提供的本项目四周市政管线资料。

3.8工作过程中政府部门及专业单位的阶段性审批意见和甲方的阶段性书面意见。

3.9  工作过程中双方会签的会议纪要及双方来往的工作联系单等。

3.10  甲方尽其所能提供的本项目基地现状的地下工程有关设计资料。

3.11  经双方有效签署的本合同一切附件和补充文件。

3.12  以上的设计依据，乙方应予充分理解把握，并能按要求在设计成果中加以充分体现。

3.13  上述需由甲方提供的资料，甲方可分阶段提供，但需满足设计

进度要求。

第四条  设计深度及周期

4.1、设计深度：符合国家及贵阳市政府对方案、初步设计、施工图设计的深度要求；设计图纸完善、交待清楚；总投资额控制在甲方的投资规模内。

4.2、设计周期：

4.2.1  方案设计阶段：乙方收到甲方提供的3.2、3.3、3.4、3.5所

述的相关资料后7个工作日。

4.2.2  初步设计阶段：方案设计文件批复后 15  个工作日。

4.2.3  施工图设计阶段：初步设计文件批复后  25个工作日。 说明：施工图设计包含所有设计范围内的构筑物建筑结构和水电方面设计。（包含：各景观构筑物的建筑结构及细部做法；各种材质的名称、规格、型号、颜色交代清楚；景观相关的给排水，喷灌系统，水景相关设施的型号、规格、布置；景观灯的布置、规格、型号、颜色等；植物的规格包含冠幅、高度、胸径、是否全冠、种植密度。）

第五条设计费支付方式：

第一次支付：设计方案经确认后三天内，甲方支付总设计费20%（￥24000.00）元。

第二次支付：初步设计经确认后三天内，甲方支付总设计费的30%（￥36000.00）元。

第三次支付：施工图设计文件经确认后三天内，甲方支付总设计费30%（￥36000.00）元。

第四次支付：环境工程土建部分完成后三天内，甲方支付总设计费10%（￥12000.00）

第五次支付：环境景观施工竣工验收后三天内，甲方支付总设计费10%（￥12000）元。

第六条双方责任:

6.1  甲方责任：

6.1.1  甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

6.1.2甲方提交上述资料及文件超过规定期限10天以内的，乙方按合同第四条规定的交付设计文件时间顺延；超过规定期限10天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件时间。

6.1.3  甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

6.1.4  甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。

6.1.5  甲方所需的设计文件超出6.2.2所述的套数，应向乙方支付额外成本费用。

6.2  乙方责任：

6.2.1  乙方收到甲方提供的设计基础资料后，应组织人员踏勘现场，应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果，并对其负责。

6.2.2  乙方向甲方交付文件的份数：方案文本（含设计说明、平面图、鸟瞰图、透视图等）肆套及视角动画、扩初设计肆套；施工图捌套及相应电子版本。

6.2.3  乙方交付设计成果后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充,对施工单位进行设计交底。

6.2.4  在施工过程中如发生设计变更文件的修改，应及时满足工程需要，不至构成对甲方诸如工期等有关直接或非直接损失。

6.2.5  在工程施工过程中乙方根据工程需要派具有丰富设计、施工经验的对口专业人员驻施工现场(乙方派驻人员每周到施工现场三次,其余时

间做到随叫随到)解决施工中涉及的设计问题。

6.2.6  乙方不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

第七条违约责任

7.1  在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2  甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担该阶段支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过20天以上时，乙方有权暂停履行工作，并书面通知甲

方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按7.1条规定支付设计费。

7.3  由于乙方自身原因，未按本合同第四条的规定交付的，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.4  合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。

第八条其他

8.1甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.3因本合同或与本合同有关的争议，双方应及时协商解决，协商解决不成，向贵阳市仲裁委员会申请仲裁。

8.4  本合同一式五份，甲方四份，乙方二份。

8.5  本合同经双方签字盖章后生效。

篇三：合同(1)

(ORIGINAL)

CONTRACT

Contract -FLSSC01

The Buyers: F.L. SMIDTH & CO. A/S

Date:May 20th,2002

77,Vigerslev Alle,

Dk-2500 Valby

Copenhager, Denmark

The Sellers:

8th Floor,Jin Du Building

277 Wu Xing Road

Shanghai, China

This CONTRACT is made by and between the Buyers and the Sellers;whereby

the Buyers agree to buy and the Sellers agree to sell the undermentioned goods

on the terms and conditions stated below:

(3)Unit Price(4)Total

Amount

COPENHAGEN

YE 803 26’600

TE 600 24’600 USD 66.00 USD

39600.00

71.00

42600.00

USD82200.00

SAY US DOLLARS EIGHTY TWO THOUSAND AND TWO HUNDRED

(5)Packing: TO BE PACKED IN CARTONS OF ONE SET EACH,

TOTAL 1200 CARTONS

(6)Port of Loading &

DestinationFROM SHANGHAI, CHINA TO COPENHAGEN,

DENMARK

(7)Time of Shipment:TO BE EFFECTED BEFORE THE END OF JUNE WITH PARTIAL SHIPMENT AND TRANSHIPMENT ALLOWED

(8)Insurance:THE SELLER SHALL COVER INSURANCE AGAINST ALL

RISKS AND WAR RISK FOR 110% OF THE TOTALE INVOICE VALUE AS PER THE RELEVANT

OCEAN MARINE CARGO CLAUSES OF THE PEOPLE’S INSURANCE COMPANY

OF CHINA DATED 1/1/1981

(9)Payment:THE BUYER SHALL OPEN THROUGH A BANK ACCEPTABALE TO THE

SELLER AN IRREVECABLE LETTER OF CREDIT PAYABLE AT 30 DAY’S SIGHT WHICH SHOULD REACH THE SELLER BY THE END OF MAY AND REMAIN VALID FOR NEGOTIATION IN CHINA UNTIL 15TH DAY AFTER THE DATE OF SHIPMENT.

(10)Document:The Sellers shall pressent to the negotiating bank,Clean On Board Bill of Lading,Invoice,and Transferable Insurance Policy or Insurance

Certificate when this Contract is made on CIF basis.

(11)Quality/Quantity discrepancy and Claim:

In case the quality and/or quantity/weight are found by the Buyers to be not in conformity with the Cotract after arrival of the port of destination,the buyers may lodge claim with the Sellers supported by survey report issued by an inspection organisation agreed upon by both parties,with the exception,however,of those claim for which the insurance company and/or the shipping company are to be held m for quality discrepany shoud be filed by the Buyers within 30 days after arrival of the goods at the port of destination,while for quantity/weight discrepacy claim should be filed by the Buyers within 15 days after arrival of the goods at the port of Sellers shall,within 30 days after receipt of notification of the claim,send reply to the Buyers.

(12)Force Majeure:In case of Force Majeure,the Sellers shall not be held responsible for late delivery or non-delivery of the goods but shall notify the Buyers by Sellers shall deliver to the Buyers by registered mail,if so requested by the Buyers,a ccrtificate issued by the China Councol for the Promotion of International Trade or and competent authorities.

(13)Arbitration:All disputes in connection with this Contract or the execution thereof shall by negotiation between two no settlement can be reached,the case in dispute shall then be submitted for arbitration in the country of defendant in accordance with the arbitration regulations of the arbitration organisation of the defendant decision made by the arbitration organisation shall be taken as final and binding upon both

arbitration expenses shall be the losing party unless otherwise awarded by the arbitration organisation.

(14)Remarks:

Sellers:

CHINA LEADER INTERNATIONAL TRADE CO.

xxx  Buyers:TH & CO.A/Sxxx